.RU

I.3.3. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКИХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)


^ I.3.3. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКИХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)
На бланке организации

Дата, исх. Номер



№ п/п

Название издания, год, издательство

Ф.И.О. автора

Примечания

Кол-во экз.

^ Период поставки адреса поставки

























































Подпись руководителя (уполномоченного лица)

Участника размещения заказа / ФИО /

МП


Примечание: Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может представить любую дополнительную информацию, подтверждающую качество оказания услуги.
^ I.3.4 ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА


На бланке организации

Дата, исх. номер


ДОВЕРЕННОСТЬ № ____


г. Санкт-Петербург _______________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа:__________________________________________

(наименование)

доверяет ______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _________________ «____» _____________


представлять интересы ___________________________________________________

(наименование организации)

на аукционе ____________________________________________________________, проводимом Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики»

В рамках представления наших интересов он уполномочен от имени доверителя заявлять на процедуре аукциона предложения о цене государственного контракта, представлять Государственному заказчику, Аукционной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя все необходимые документы, связанные с проведением аукциона.


Подпись _________________________________ ______________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)


Доверенность действительна по «____» ____________________ 2008 г.


Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

МП


^ ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА






^ II.I. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА





Санкт-Петербург

"




"




200

9


года










Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский Государственный университет сервиса и экономики» (СПбГУСЭ), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора по учебно-методической работе Боровикова А.В., действующего на основании Приказа №218/5 от 29.12.2008 г, и ________________________, именуемое далее ПОСТАВЩИК, в лице ___________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, а вместе в дальнейшем именуемые СТОРОНЫ, принимая во внимание, что Поставщик является победителем проведенного Заказчиком открытого аукциона на поставку учебной литературы для нужд СПбГУСЭ (Протокол № ______ от «____» ____________ 2009 г.) заключили Государственный контракт о нижеследующем:








^ 1. Предмет Государственного контракта




1.1. Продавец обязуется на условиях и в сроки, предусмотренные Государственным контрактом, поставить учебную литературу для нужд СПбГУСЭ (далее - Товар), а Заказчик обязуется оплатить поставленный Товар.




1.2. Товар по Государственному контракту поставляется в соответствие с согласованной Сторонами Спецификацией (Приложение № 2) и Техническим Заданием (Приложение №1).





^ 2. Стоимость Товара и порядок расчетов




2.1. Общая стоимость Товара по Государственному контракту определена в Спецификации на поставку Товара (Приложение № 2) и составляет ________________ (_____________________________________) рублей, ____ копеек. В том числе НДС ___ % ____________________ (________________________________) рублей, ____ копеек).

2.2. Стоимость включает в себя: стоимость Товара, затраты на упаковку, доставку по адресу Заказчика, указанному в Техническом Задании (Приложение №1), разгрузку, маркировку упаковки, гарантию, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.





2.3. Оплата по Государственному контракту осуществляется безналичным расчетом путем перечисления 100% стоимости Товара и производится в течение 20 банковских дней после поставки всех партий Товара Заказчику, что подтверждается подписанным актами сдачи-приемки, ттн и счет-фактурой и выставление Заказчику счета. (При наличии средств на расчетном счете, а в случае отсутствия средств на расчетном счете, оплата будет произведена по мере их поступления, но не позднее 31.12.2009 г.). Авансирование не предусмотрено.

2.4. Указанная цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения в течение всего срока действия контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее- Закон о поставках).

2.5. Оплата по данному государственному контракту осуществляется из бюджетных и внебюджетных средств, по ценам, указанным в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2 к Контракту).

    1. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.


^ 3. Условия поставки

3.1. Товар поставляется новым в оригинальной упаковке, без повреждений, с соответствующими сопроводительными документами.

3.2. Товар сопровождается всеми необходимыми документами, подтверждающими качество Товара, (сертификаты соответствия).

3.3. Доставка до места поставки, указанного в п.6.1.5. осуществляется за счет Поставщика.

3.4. Приемка Товара производится по Товарно-транспортной накладной в течении 5 рабочих дней .

3.5. Товар поставляется Заказчику несколькими партиями, в сроки, согласованные с Заказчиком, с 15.09.09г. до 01.12.09 г.

3.6. Товар, поставляемый Поставщиком Государственному заказчику, должен соответствовать, указанным в Техническом Задании (Приложение № 1) к Контракту.

3.7. Товар, получивший при загрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары (упаковки), считается не поставленным.

3.8. Стороны могут согласовать между собой дополнительные требования к качеству поставляемого Товара и его уточненные характеристики, не изменяя условия и характеристики, установленные в Техническом Задании.


^ 4. Права и обязанности Заказчика

4.1Заказчик обязан:

4.1.1. Произвести оплату в соответствии с п.2.1. Государственного контракта.

4.1.2. Обеспечить приемку Товара по количеству, качеству и ассортименту с момента его поступления в место назначения в течении 5 рабочих дней, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены Товара или отказаться от исполнения Государственного контракта и возвратить Товар.

4.2. Заказчик вправе отказаться от Товара ненадлежащего качества и комплектности, впредь до устранения недостатков и доукомплектования либо частичной замены Товара.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по комплектности и качеству поставленного Товара не позднее 20 рабочих дней от даты поставки. Не предъявление претензии в установленные сроки влечет за собой утрату права требований по этой претензии.

4.4 Устранение недостатков, поставка недостающего или замена негодного Товара осу­ществляется Поставщиком за счет собственных средств на основании письменной претензии Заказчика. В пре­тензии должен быть указан Товар, по которому заявлена претензия, со­держание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика.

^ 5. Гарантии качества

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый по контракту Товар является новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не имеющим дефектов, связанными с материалами или работой по его изготовлению.

5.2. В случае обнаружения дефектов Товара все затраты, связанные с заменой Товара несет Поставщик.

5.3. Поставщик обязан произвести замену Товара не позднее 10-ти рабочих дней с момента получения претензии Заказчика.

^ 6. Права и обязанности Поставщика

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Поставить Товар в номенклатуре и количестве согласно Спецификации на поставку Товара (Приложение № 2).

6.1.2. Поставить Товар Заказчику несколькими партиями, в сроки, согласованные с Заказчиком, с 15.09.09г. до 01.12.09 г.

6.1.3. Поставить Товар, соответствующий по качеству и комплектности государственным и отраслевым стандартам и техническим условиям, обеспечить надлежащую упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки., соблюдать все законодательные и нормативные акты, а также все соответствующие технические нормы и правила, применимые к предмету настоящего Контракта.

6.1.4. За 5 (пять ) рабочих дня письменно согласовать с Заказчиком о готовности доставить Товар в место приема-передачи.
^ 6.1.5. За свой счет доставить, разгрузить Товар по адресу Заказчика:
Санкт-Петербург улица Прогонная дом 9 помещение библиотеки первый этаж.

6.1.6. Одновременно с передачей Товара передать Заказчику на каждую партию Товара следующие документы: счет-фактуру, ттн, сертификаты соответствия.

6.1.7. Представить Заказчику экземпляры акта приемки-передачи Товара, подписанные уполномоченными представителями Поставщика.

6.1.8. В случае обнаружения при приемке какой-либо некомплектности, недопоставки и/или дефекта, в течение 10 (десяти) рабочих дней произвести допоставку и/или устранение дефектов, в противном случае Товар считается не поставленным.

6.1.9. Принять Товар в случае его возврата Заказчиком по основаниям, предусмотренным настоящим Государственным контрактом.

6.2. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента подписания приемо-сдаточных документов уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика.


^ 7. Переход права собственности и рисков

7.1. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим гра­жданским законодательством РФ.

7.2. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара и подписания Сторо­нами акта приема-сдачи и/или накладных.





^ 8. Ответственность сторон

8.1. Заказчик и Поставщик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по Государственному контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Если Поставщик полностью или частично не исполнит свои обязательства по поставке Товара в сроки установленные настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает по требованию Заказчика пеню в размере 0,3% от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки до момента фактической поставки. Пеня выплачивается на основании требования в виде счета или письма, выставленного Заказчиком. До оплаты начисленных пени Заказчик имеет право не производить с Поставщиком окончательный расчет по контракту в соответствие с разделом 2 настоящего контракта.

8.3. В случае нарушения сроков поставки Товара (или его части) более, чем на 15 дней, Заказчик имеет право потребовать расторжения настоящего контракта и заключения с Поставщиком соглашения о расторжении контракта или обратится в арбитражный суд с иском о расторжении настоящего контракта.

8.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок не превышающий 10 (десяти) рабочих дней обязан заменить поставленный Товар на аналогичный. По согласованию с Заказчиком указанный срок может быть увеличен.




8.5. В случае нарушения Поставщиком п.8.4., неприбытия представителя Поставщика в срок, установленный п.5.3., Заказчик имеет право обратится в Арбитражный суд с иском о расторжении настоящего контракта.




8.6. В случае полного или частичного невыполнения условий Государственного контракта одной из Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.

8.7. Применение неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.


^ 9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, принятые в соответствие с Государственным контрактом, несет ответственность, если не докажет, что надлежащие исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

9.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя обязательства вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств и претендующая на освобождение от ответственности, обязана незамедлительно, после того как стало известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств, уведомить вторую Сторону о таких обстоятельствах в письменной форме.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Государственному контракту, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления.

9.4. Если эти обстоятельства будут длиться более 2 (двух) месяцев, каждая их Сторон имеет право на досрочное расторжение Государственного контракта. При этом Стороны не освобождаются от обязательств по возмещению задолженностей, образовавшихся до наступления форс-мажорных обстоятельств.


^ 10. Урегулирование споров

10.1.Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами, в претензионном порядке (срок ответа на претензию не более 14 дней).

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г.Санкт-Петербурга в установленном

законодательством порядке.






^ 11. Заключительные положения

11.1. Государственный контракт вступает в силу с момента подписания и

действует до 31.12.09г.

11.2. Любые изменения и дополнения к Государственному контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

11.3. Государственный контракт может быть расторгнут только в судебном порядке, по основаниям предусмотренным действующим законодательством.

11.4. Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.5. В вопросах, не урегулированных Государственным контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.6. Приложения №1 и Приложение №2 к Государственному контракту являются его неотъемлемой частью.

11.7. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего фактического местонахождения, юридического адреса и банковских реквизитов в течение пяти рабочих дней с момента их изменения. В противном случае корреспонденция, направленная по адресу, указанному в настоящем контракте, будет считаться полученной в течение семи рабочих дней с момента ее направления.

11.8 Приложение №1 – Техническое задание.

11.9. Приложение №2 - Спецификация.




inability-to-pay-debts-uk-and-maltese-law.html
incest-krovosmeshenie.html
incoming-palomnicheskaya-sluzhba-radonezh-obrazovana-v-1989-godu-politicheskie-izmeneniya-v-rossii-90-h-godov-xx.html
indejci-majya.html
indeks-cen-na-prodovolstvennie-tovari-v-m-yarlov-predsedatel-redakcionnoj-kollegii.html
indeks-dohodnosti-uchebnoe-posobie-dlya-studentov-specialnosti-061100-menedzhment-organizacii.html
  • kanikulyi.bystrickaya.ru/zadaniya-po-russkomu-yaziku-dlya-oblastnoj-olimpiadi-2004-god.html
  • writing.bystrickaya.ru/ekonomikostatisticheskij-analiz-razvitiya-malih-predpriyatij-dnepropetrovskoj-oblasti.html
  • college.bystrickaya.ru/3-predlozheniya-po-sovershenstvovaniyu-kommunikacionnoj-politiki-v-marketingovoj-deyatelnosti-predpriyatiya.html
  • nauka.bystrickaya.ru/uchrezhdenie-visshego-professionalnogo-religioznogo-obrazovaniya-barnaulskaya-pravoslavnaya-duhovnaya-seminariya-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi-makarov-ivan-viktorovich.html
  • textbook.bystrickaya.ru/iya-macevich-mya-macevich-minsk-belarus-tomsk-11-14-oktyabrya-2006-g-tomsk-sibirskij-gosudarstvennij-medicinskij.html
  • znaniya.bystrickaya.ru/programma-vipusknogo-1-3-chasa-vstrecha-gostej.html
  • teacher.bystrickaya.ru/glava-iveksperimentalnoe-obosnovanie-primeneniya-kompleksa-programmno-pedagogicheskih-i-telekommunikacionnih-sredstv-v-prepodavanii-astronomii-i-fiziki.html
  • prepodavatel.bystrickaya.ru/tehnika-chteniya-v-5-klasse-rabochaya-programma-po-literature-dlya-5-klassa-petrovoj-marini-vladimirovni-uchitelya-anglijskogo.html
  • exchangerate.bystrickaya.ru/audit-razvitiya-i-organizacii.html
  • shkola.bystrickaya.ru/sovershenstvovanie-ocenki-travmobezopasnosti-rabochih-mest-chast-2.html
  • nauka.bystrickaya.ru/vopros-upravlenie-informacionnimi-resursami-organizacii-informacionnie-resursi-dlya-mnogih-kompanij-tak-zhe-znachimi-kak-i-korporativnie-finansi-ili-kadrovij-s-stranica-2.html
  • shpargalka.bystrickaya.ru/versiya-bashkortostana-regions-ru-7-v-yugre-nachala-rabotu-vserossijskaya-konferenciya-po-negosudarstvennomu-pensionnomu.html
  • exchangerate.bystrickaya.ru/httpwwwnatureru-sektor-informacii-po-kulture-iskusstvu-obrazovaniyu-filologii.html
  • pisat.bystrickaya.ru/tema-6-nalogovoe-pravo-rossijskoj-federacii-uchebno-metodicheskij-kompleks-finansovoe-pravo-udk-bbk-f-rekomendovano.html
  • university.bystrickaya.ru/gosduma-lishilas-aprelskih-tezisov-prezidenta-gosduma-rf-monitoring-smi-27-aprelya-2006-g.html
  • education.bystrickaya.ru/3-kompetencii-vipusknika-vuza-kak-sovokupnij-ozhidaemijrezultat-obrazovaniya-po-zavershenii-osvoeniya-dannoj-oop-vpo.html
  • teacher.bystrickaya.ru/fgup-rostehinventarizaciya-federalnoe-bti-stranica-6.html
  • upbringing.bystrickaya.ru/mesto-izdaniya.html
  • uchenik.bystrickaya.ru/ekologo-landshaftnij-monitoring-poligonov-tverdih-bitovih-othodov-v-respublike-adigeya.html
  • knigi.bystrickaya.ru/saba-zhospari-pn-ati-matematika-oitushi-rozakulova-nilufar-avazhanovna-tobi-3-top.html
  • upbringing.bystrickaya.ru/massivi-i-ukazateli-na-massivi-metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-kursovih-rabot-po-discipline-sistemnoe-programmnoe.html
  • books.bystrickaya.ru/d-o-serov-issledovanie-sudebnih-reform-neosporimo-sostavlyaet-odno-iz-vazhnejshih-napravlenij-v-poznanii-istorii-gosudarstva-i-prava-eti-reformi-yavlyayut-soboj-povorotnie-tochki-v-istorii-sudebnoj-vlasti-lyuboj-stran.html
  • urok.bystrickaya.ru/programma-ix-mezhdunarodnogo-foruma-investicii-v-cheloveka-mesto-provedeniya.html
  • nauka.bystrickaya.ru/vnimanie-konsultanti-mogut-uchastvovat-tolko-v-odnom-iz-konkursov-vnimanie.html
  • uchitel.bystrickaya.ru/q-24-centralnie-regionalnie-i-mestnie-organi-gosudarstvennogo-upravleniya-ih-ierarhiya.html
  • books.bystrickaya.ru/bogosluzhebnie-knigi.html
  • essay.bystrickaya.ru/biografiya-konstantina-ciolkovskogo.html
  • bukva.bystrickaya.ru/p-ya-grigorev-holodnie-blyuda-i-zakuski-chast-12.html
  • exchangerate.bystrickaya.ru/hudozhestvennie-osobennosti-komedii-gore-ot-uma.html
  • education.bystrickaya.ru/312-svedeniya-o-gosudarstvennoj-registracii-emitenta-ezhekvartalnij-otchet.html
  • studies.bystrickaya.ru/landshaftnij-proekt-shkolnogo-uchastka-chelovek-obshestvo-nauka.html
  • tetrad.bystrickaya.ru/usilenie-socialno-ekonomicheskoj-differenciacii-kak-faktor-disbalansirovannosti-socialnogo-razvitiya-rossii.html
  • occupation.bystrickaya.ru/oblis-kmn-2012-zhili-4-mausimdai.html
  • tasks.bystrickaya.ru/1-chelovechnomu-tipu-stroya-psihiki-proekt-preobrazheniya-rossii-put-k-zhiznestroyu-razumnogo-chelovechestva-dobroj-voli.html
  • upbringing.bystrickaya.ru/kursovaya-rabota-vipolnyaetsya-na-standartnih-mashinopisnih-listah-format-a-4-s-odnoj-storoni-na-kompyutere-rabota-broshyuruetsya.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.